答辩状

答辩人：****燃气有限公司

因原告****能源发展有限公司诉我公司《资产转让合同》纠纷一案，现提出答辩如下：

原告称与答辩人2019年10月9日签订《资产转让合同》，合同总价款3573万元属实，原告称支付了答辩人2000.8万元以及答辩人有诸多违约行为与事实不符，现答辩如下：

一、原告未将第一期款2000.8万元转给答辩人，而是转给了**县**燃气有限公司资产处置帮扶工作组（以下简称帮扶组）。原告与答辩人签订《资产转让合同》涉及上万户村民利益，为保障合同切实履行，兑现施工单位工程款和农民工工资，**县委、县政府非常重视。成立帮扶组，专门负责处理合同履行以及上下游债权债务事务，故原告将第一期款2000.8万元转给了帮扶组，未转给答辩人。

二、原告诉称答辩人违反了合同2.1、2.2条款不属实。首先，合同签订后在帮扶组主持下，双方达成了委托第三方对合同标的中的燃气管线进行物探、工程质量监检和材料检测，聘用第三方机构的费用原告同意由其支付，后原告拒绝支付第三方机构检测费用，故检测检验未能进行。原告不愿委托第三方进行检测检验的原因：一是原告内心知道收购燃气管线、工程质量是合格的，不愿花冤枉钱；二是答辩人原来在施工过程中并不知道原告要收购涉案资产，所有材料和施工均是严格按照国家标准进行的，怎么会不合格呢？其次，合同签订时合同附件3覆盖范围内燃气中压管网均是合格的，截止2019年12月 10726户用户已达点火通气条件，原告已进行了验收，其中有六个村2000户还有两个乡卫生院、一个洗浴中心、一个育苗基地在签订合同之前就处于供气经营状态。至于合同2.2条所列各种证照，由于答辩人已将燃气项目转让给了原告，办理各种证照自然是原告的事情，答辩人只需承担办证工本费而已。

三、原告称答辩人逾期交付管网资产、工程物料资产纯属颠倒黑白。《资产转让合同》约定的资产大部分在道路地下或者用户所在的街道，合同签订后双方立即组织人员进行交接，且原告又委托其监理单位进行了验收。由于原告担心马上交接完成后需支付答辩人第二笔1214.82万元转让费，故后来一直推诿接收资产，拖延验收。现原告指责答辩人逾期交付管网资产、工程物料不过是为了推卸责任而已。

四、原告称答辩人违反合同4.1、5.1.2、5.1.4条规定完全是胡搅蛮缠。原告按照《资产转让合同》附件3全部接收了财产，其中一部分物料系万佳公司的财产， 万佳公司系答辩人在**燃气工程项目的施工单位，原告收购**公司涉案燃气工程项目时，万佳公司尚有大量库存物料，故在评估资产时将该物料一同进行了评估，在移交该物料时，万佳公司按照帮扶组指示将该物料直接交付给了原告，原告既然接受该财产，应当按照评估价格支付万佳公司物料款即可。熟知原告接受了该财产又不给人家钱，导致诉讼，损失了诉讼费是其咎由自取。现原告称答辩人违约是不能成立的。

五、关于发票问题。由于答辩人法定代表人涂有传身患重病，未建立税务账号，经帮扶组协商开票一事，原告同意答辩人以最后收购费用总额一次性开具发票，同意先垫付该笔税费支出。原告同意变更了开票时间，现又称答辩人拒不开具发票，实乃出尔反尔。再说延迟开票并不会给原告造成损失。

总之，原告收购了答辩人3573万元资产，只支付了2000余万元，尚有约1000万元未付，且原告使用答辩人的3573万元财产已经经营了4年有余，仍不想支付收购款，反而幻想着要求答辩人支付其90余万元，此乃天理不容，望法庭在查明事实的基础上驳回原告诉讼请求。

此致

**县人民法院

答辩人：****燃气有限公司

2024年5月7日